当前，新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着全国人民的心，社会各界纷纷投入到抗击疫情的行动中。在疫情严峻时刻，总有些不法分子散播谣言，哄抬物价，瞒报疫情，漠视生命健康，挑战法律底线。因此，引导市民朋友深入了解疫情防控工作有关法律知识是非常重要的，下面京师南昌律所就实务经验及相关法律法规，对疫情期间的注意事项做法律提示，提高广大市民的法律意识。【京师南昌】分享丨京师律师在疫情期间给您的法律风险提示

为深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，根据党中央、国务院、有关决策部署，江西省省委、省政府、南昌市市委、市政府作出有效应对疫情稳定经济增长的相关政策措施。现京师南昌律师事务所对省委、省政府及我市出台的有效应对疫情稳定经济增长的有关政策措施进行了梳理。本次梳理相关重点应对政策共28条，涉及多个领域，多方面进一步帮助企业了解政策、用好政策，在防控疫情的关键时期能够化解危机，防范风险，应对挑战，抓住机遇，用好政策，促进企业健康发展。【京师南昌】分享丨疫情防控时期 全面把握政府惠企政策

新型冠状病毒疫情的突然出现，对于经营性房屋租赁合同的履行来说，必然会造成一定的影响，尤其是对于餐饮、酒店、商业零售等行业来说，新型冠状病毒疫情带来的打击绝对是惨痛的，在没有收入来源的情况下还要支付租赁合同下高额的租金，尤其租金价格昂贵的北上广地区显得更为突出。【京师南昌】克疫专刊丨新型冠状病毒肺炎期间租金减免问题探究

为保证新型冠状病毒肺炎疫情得到有效控制，国务院及两高两部、各地方政府及有关部门陆续出台了相关政策文件，该部分文件的出台对全国各地企业的劳动用工问题产生了重大影响，同时，企业也面临着工资发放的难题。本文将结合现行法律法规及规范性文件对相关问题作出分析解读，以供参考。【京师南昌】分享丨企业应对新冠疫情所产生的工资发放问题解读

北京时间2020年1月31日凌晨，世界卫生组织（World Health Organization,WHO）宣布，将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件（Public health emergency of international concern,PHEIC ）。什么是“PHEIC”？认定“PHEIC”的程序是怎样的？构成“PHEIC”后对外贸企业会有什么影响？外贸企业如何更好应对“PHEIC”？本文一一为您解答.【京师南昌】克疫专刊丨PHEIC的分析及外贸企业应对措施

2020年初新型冠状病毒疫情肆虐，全国上下众志成城抗击病毒，由于疫情影响，全国各地停工停业，封城封路，导致相关租赁合同合同履行困难，那么在疫情期间租赁合同的相关风险责任由谁承担，如何从法律上免责或减轻责任？笔者就相关法律问题进行粗浅分析。【京师南昌】克疫专刊丨浅谈疫情期间房屋租赁合同的相关问题

截至2020年2月10日，现有确诊病例数超4万例，疫情防控是一场没有硝烟但却生死攸关的战役，没有人能够置身事外。全国上下正众志成城全力投入抗击疫情行动中，在这特殊时期，仍有逾越法律红线阻碍疫情防控的犯罪行为发生，针对新冠肺炎疫情情况下发生的真实案例，我们一起探讨所涉刑事罪名。【京师南昌】克疫专刊丨新冠肺炎疫情情况下所涉刑事罪名探析

为加强疫情防控法治宣传、给企业提供有关疫情合规管理操作指引，江西省企业法律顾问协会、京师南昌律师事务所、洪城公证处、南昌市法学会建设工程法学研究会、南昌仲裁委员会建筑业仲裁中心共同组织理论界、实务界的专家，针对疫情有关的法律开展研究，联合推出《疫情合规管理操作指引》。本文是疫情合规管理操作指引的总则篇，不可抗力的适用。希望本疫情合规管理操作指引对企业提高合规管理、维护企业合法权益，有所帮助和借鉴。【京师南昌】合规管理操作指引丨不可抗力的适用--疫情合规管理操作...

为加强疫情防控法治宣传、给企业提供有关疫情合规管理操作指引，江西省企业法律顾问协会、京师南昌律师事务所、洪城公证处、南昌市法学会建设工程法学研究会、南昌仲裁委员会建筑业仲裁中心共同组织理论界、实务界的专家，针对疫情有关的法律开展研究，联合推出《疫情合规管理操作指引》。本文是疫情合规管理操作指引的总则篇，不可抗力的适用。希望本疫情合规管理操作指引对企业提高合规管理、维护企业合法权益，有所帮助和借鉴。【京师南昌】合规管理操作指引丨不可抗力的适用--疫情合规管理操作...

近期，新型冠状病毒感染的肺炎疫情时刻牵动着每一位国民的心，防控疫情是当前的头等大事。因疫情影响，大家一起过了一个不一样的新年，在无法正常开工的情况下也凸显了很多法律上的问题，那么，如何让企业与员工在此特殊时期实现共赢，则牵动着每个企业的心弦，有待我们进行深度思考。以下列举的几个问题则是疫情期间较为多发的几种情况，下面我们对各个问题进行逐步分析，以供大家参考【京师南昌】克疫专刊丨疫情期间企业与员工的互利共生

这段时期，新型冠状病毒肆虐，肺炎感染人数众多。为了全国人民的健康着想，全国各地纷纷延长假期，各级政府发文推迟复工时间。以江西省为例，为阻断疫情传播，江西省人民政府办公厅发布通知，规定江西省区域内各类企业不早于2020年2月9日24时前复工。推迟复工时间给各类企业都造成了影响，就建筑企业而言，推迟复工首先就会影响工期，造成工期的延误。此外，复工节点到达之后，由于各地交通管制、民工工作需要佩戴口罩，而口罩资源稀缺，人员需要隔离等疫情防控措施，作为施工单位的建筑企业可能会面临缺少劳动力，原材料供应不足等情况，从而导致施工工期延误。在此种情形之下，作为承包方的施工企业能否以肺炎疫情是不可抗力从而主张工期顺延呢？如果可以，应如何向发包方主张？需要提供什么证据？下文将对这些问题进行讨论。【京师南昌】克疫专刊丨肺炎疫情是否属于建设工程施工合同的不可抗力

2020年初，疫情突如其来，受新冠肺炎疫情影响，全国各地封城封路，各行各业延迟开工，甚至停工停业，对疫情控制时间的无法确定，给各企业带来了不同程度的影响和困难，有些可能正处在充满危机的环境中，是增长已经陷入停滞的行业。2月8日，王思聪一次消费250万的北京K歌之王发布了“因疫情影响持续闭店使公司现有财务承受巨大压力，公司决定于2020年2月9日与全体200多员工解除劳动合同”的裁员消息，并表示如以上方案有超30%人不通过,公司将被迫进入破产清算程序。那么，如果企业因疫情而长期停工，财务承受巨大压力的，企业是否能与员工“中止”劳动合同来止损企业经济的进一步消耗呢？笔者就相关法律问题进行粗浅分析：【京师南昌】克疫专刊丨企业因疫情而长期停工，财务承受巨大压力的...

笔者认为，因疫情延误工期的，可以适用不可抗力，承包人无须承担工期延误的违约责任，工期应相应顺延。在法律实务中颇有争议的是，如果当事人约定，发生不可抗力事件的工期不顺延，因不可抗力事件导致的工期延误，由承包人承担。这类约定，是否有法律约束力呢？笔者认为，不可抗力免责是法定原则，当事人以约定方式排除法定原则的适用，难以得到法律支持。并且，该类约定，明显对承包人不公平，有悖合同法规定的公平原则。【京师南昌】合规管理操作指引丨疫情导致施工合同工期延误的合规管...

新型冠状病毒肺炎疫情来势汹汹，对各行各业造成重大影响。疫情发生以来，国内各省纷纷启动突发公共卫生事件一级响应；国务院及江西省各级人民政府、相关部门也根据疫情的变化，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规出台多个政策性规定。笔者根据相关规定就疫情防控期间企业遇到的常见法律问题进行梳理，望能够给企业在应对疫情防控而出现的法律问题提供帮助和参考。【京师南昌】克疫专刊丨疫情期间企业常见的法律问题应对指南

对于因疫情导致的停工损失、价格调整，在法律实务中确实很疑难复杂，争议较大。希望本文的相关探讨对于妥善处理停工损失、价格调整有所裨益。【京师南昌】法律合规风险防控指南丨施工合同停工损失价格调整法律...

2020年2月15日，京师南昌所协同南昌市东湖区新联会，首次启用“战疫”法治宣传直播平台，创新普法形式，倡议更多的社会各阶层人士，参与到我们法治直播平台中来，一起用专业知识，凝聚“战疫”的信心。【京师南昌】直播普法丨公司为他人提供担保的理解和适用

2020年临近春节，突如其来的新冠肺炎疫情对全国人民的生命健康和正常的生产、生活造成了巨大影响。为了防治疫情，各地政府都推迟了复工时间，对建筑企业而言，推迟复工首先就会影响工期，从而造成工期的延误。对此，本文就新冠肺炎疫情是否构成工期延误的不可抗力并就承包人对此如何应对进行浅析。【京师南昌】克疫专刊丨新冠肺炎疫情是否构成工期延误的不可抗力？

疫情对租赁合同的履行障碍主要有三个方面，承租人能否主张免除或减少租金；承租人逾期缴纳租金的是否免责；主张解除租赁合同的条件。笔者依据相关法律规定，参照非典期间的案例，进行探讨交流。【京师南昌】法律合规风险防控指南丨房产租赁合同法律合规风险防控指南

有句话说的好：“你办的不仅是案子，更是别人的人生”。我们刑事辩护律师通过专业化、精细化的辩护，不仅要成为犯罪嫌疑人、被告人的合法权益的保护者，更要成为公平正义规则的推动者和呐喊者。无愧于为生命和自由辩护的职业——这就是我们律师的价值！【京师南昌】分享丨栉风沐雨砥砺行，春华秋实满庭芳 ——从“兰某...

2020年伊始，我国爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，疫情的突发无疑对于中国经济的发展造成了影响，尤其对于我国旅游业的发展来说更可谓是晴天霹雳。那么对于疫情期间的旅游合同无法继续履行的问题，应当如何应对和处理？笔者就此相关法律问题进行粗浅分析。【京师南昌】克疫专刊丨浅谈疫情期间旅游合同的相关问题

房屋买卖合同包括商品房买卖合同和二手房买卖合同。房屋买卖合同成立后履行期间发生疫情的，可适用不可抗力规则；发生疫情前合同已逾期履行的，或者疫情发生后新成立的合同，能否适用不可抗力规则颇有争议，须结合具体个案分析。【京师南昌】法律合规风险防控指南丨房屋买卖合同法律合规风险防控指南

近期因新冠肺炎疫情，各地延期复工、限制外出、居家隔离等防控措施陆续出台，在有效遏制疫情蔓延的同时，也使得许多行业的合作交易、商业谈判等活动无法正常进行，即使双方交易条件均已谈妥，却由于行动受限、交通受阻等原因无法正常签署合同，而合同签署又恰恰是重启商业活动的重要起点，要破解这一难题，远程办公、在线交易、远程签约开始越来越多地受到人们的重视和运用。【京师南昌】法律合规风险防控指南丨远程签约法律合规风险防控指南

新冠肺炎疫情发生后，激发了社会各界的公益热情，一方有难、八方支援。全国各地的企业、组织、个人以及海外各界爱心人士纷纷慷慨解囊，向一线捐款捐物，为疫情防控奉献自己的力量。本文旨在就公益性捐赠大家备受关注的问题依据相关法律规定，参照非典期间的案例，进行探讨交流。【京师南昌】法律合规风险防控指南丨公益性捐赠法律合规风险防控指南

标的物需要运输的买卖合同履行责任承担主要表现在：一般情况下标的物运输责任承担、在途标的物货物运输的责任承担、出卖人未履行告知义务的责任承担及因标的物质量不符合要求时的责任承担。正常情况下，按照相应的法律规定，对出卖人及买受人进行责任划分即可，但在受疫情影响的情形下，对上述规则原则应针对个案具体分析，不能一概而论。笔者依据相关法律规定，参照非典期间的案例，进行探讨交流。【京师南昌】法律合规风险防控指南丨需要运输的标的物的法律合规风...

疫情期间对民商事诉讼的重大影响，主要体现在三个程序环节：一是立案，二是开庭，三是财产保全续保和强制执行。笔者依据相关法律规定，参照非典期间的案例，进行探讨交流。【京师南昌】法律合规风险防控指南丨民商事诉讼法律合规风险防控指南